下載客戶端
熱門搜索：
當前位置：
（采購編號：**** ）
1.采購條件
點擊登錄查看已成交年產16.8萬噸新能源電池關鍵材料及關聯產品項目三標段，項目業主為江蘇凱實金橋新材料有限公司。其中年產16.8萬噸新能源電池關鍵材料及關聯產品項目三標段包含的泥工、鋼筋工勞務工程已得到業主認可，具備采購條件，點擊登錄查看作為采購人，現對該項目進行泥工、鋼筋工勞務工程二標段采購,凡具備承擔本項目的資質條件、能力和信譽且有意響應的企業法人，均可向采購人獲取點擊登錄查看已成交年產16.8萬噸新能源電池關鍵材料及關聯產品項目三標段泥工、鋼筋工勞務工程二標段分包采購文件參與本項目泥工、鋼筋工勞務工程二標段采購。
2.項目概況與采購范圍
2.1 建設地點:江蘇省連云港市****
2.2 工程概況及標段概況
本工程位于江蘇省連云港市****
標段劃分：2個標段
2.3 工期要求
計劃開工日期為 2026 年04月，具體開工以招標人（點擊登錄查看）發出的開工通知為準，且滿足業主要求工期（與主合同工期一致）
2.4 質量要求
依據國家及地方相關法律法規、《建筑工程施工質量驗收統一標準》（GB50300-2013）、建筑工程各專業工程施工質量驗收規范及主合同文件中所有業主之其他相關工程質量規定，并須在存有任何標準不一致時按較高標準的要求執行，工程質量一次驗收合格。
2.5 采購范圍
2.1分包范圍：本工程四氧化三錳車間、制樣車間地磅房等內的泥工、鋼筋工工程。
2.2 承包方式：勞務分包。
2.3 工作內容：
本工程四氧化三錳車間、制樣車間地磅房等內的主體結構工程，包括但不限于建筑泥工、鋼筋制作與安裝、管樁工程的勞務工作等。
3.響應人資格要求
3.1企業要求
3.1.1企業資質要求：響應人必須具有中華人民共和國獨立法人資格、增值稅一般納稅人資格，并具有勞務分包不分等級資質。
3.1.2企業資產（財務要求）：/。
3.1.3 企業主要人員要求：/
3.1.4 企業工程業績要求：/
3.1.5 企業資信要求：
（1）具有良好的銀行資信和商業信譽,沒有處于被責令停業，財產被接管、凍結及破產狀態；
（2）響應人在近3年無違法、違紀事件、無質量和安全生產責任事故等發生；
（3）串標或其他違法行為廢標的不允許再次參與響應；
（4）不被最高人民法院在“信用中國”網站（www.cerditchina,gov.cn）或各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人名單；財務賬戶以 及主要資產未被凍結、未被查封的(查詢網址：http:****/)；
（5）未被法院列為被執行人（查詢網址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已經履行完畢相應生效判決確定的義務的；（被法院列為被執行人（查詢網址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），采購人認為可能影響本采購項目執行且不能提供已經履行完畢相 應生效判決確定的義務的。）
3.2其他要求
3.2.1本次采購不接受聯合體響應。
4.采購文件的獲取
4.1凡滿足本公告規定的投標人資格要求并有意參加投標者，請于****14時00分前（北京時間) 通過“ 中國電建采購采購數智化平臺 ”（https:****）獲取采購文件。投標人可在登錄系統后，點擊左側“CA 辦理”菜單，掃碼下載“中招互聯”在線辦理移動證書。
（1）已注冊的供應商：明確投標標段，下載采購文件；
（2）未注冊的供應商：登錄“中國電建陽光采購網”（https:****）右側快捷入口-切換“新版登錄”-“供應商登錄”進行投標人注冊，完成注冊后，明確投標標段，下載采購文件；
（3）登錄中國電建陽光采購網首頁-服務中心，可下載《中國電建采購采購數智化平臺操作手冊_供應商管理手冊（供應商端）》、《中國電建采購采購數智化平臺操作手冊_供應商投標操作手冊》。
4.2 本次采購不提供紙質版采購文件，本次采購項目不收取標書費。
5.響應文件的遞交
5.1響應文件遞交的截止時間(投標截止時間，下同)為2026年4月 17 日10時30分，響應人應在截止時間前通過中國電建采購采購數智化平臺遞交電子響應文件。
投標工具下載：中國電建陽光采購網（https:****）門戶服務-下載中心-中國電建采購采購平臺投標管家。
6.開標時間、地點、方式
6.1開標時間：2026年4月 17 日10時30分，地點為:線上。
6.2本次采購將通過中國電建采購采購數智化平臺全程在線開展，電子響應文件的加密、提交等流程須各響應人在線進行操作。
6.3響應人須提前辦理數字證書用于在線響應。響應人登錄中國電建采購采購數智化平臺后，點擊左側“CA 辦理”菜單，掃碼下載“中招互聯”在線辦理移動證書制作電子響應文件，并嚴格按照要求進行在線制作，因操作流程失誤造成的響應失敗，將由響應人自行承擔后果。
6.4各響應人須登陸中國電建采購采購數智化平臺使用數字證書進行電子響應文件的編制、加密和在線投遞。請各響應人充分考慮文件大小、網絡速度的影響并預留充足的時間，逾期將無法提交（電子響應文件的在線投遞建議至少提前 12 小時完成）。
6.5響應文件的開啟通過中國電建采購采購數智化平臺開標工具全流程遠程在線開啟。
6.6響應截止時間及遞交地點如有變動，響應人將及時通過中國電建采購采購數智化平臺通知所有已獲取響應文件的響應人。
6.7中國電建采購采購數智化平臺使用問題可咨詢平臺客服。咨詢入口：網站首頁-服務中心-“登錄系統，聯系您的專屬業務顧問”。
7.發布公告的媒介
本次采購公告在中國電建陽光采購網（https:****/）上發布。
8.成交人數量：
成交人數量：1人。
9.聯系方式
采 購 人：點擊登錄查看
地 址：南昌市****
聯 系 人：點擊登錄查看
電 話：131-7783-8746
電子郵件：/
10.監督機構
監督機構：紀委辦公室
監督電話：****
11.提出異議的渠道和方式
11.1 對以上文件內容有異議的響應人，請在公告發布期內通過本公告公布的聯系方式向采購人提出反饋意見。逾期將不再受理。
11.2 異議須有明確的請求和必要的證明材料，且須實名形式并加蓋單位公章。
江西水電公司
2026年 4 月 10 日
附件包：
