91网在线,阿片免费看,人人肏人人

招標項目編號：公告發布時間：**** ****

汝城半云仙二期50MW風電場項目風機安裝工程專業分包標段談判采購公告

（采購編號：****）

1.采購條件

點擊登錄查看已成交汝城半云仙二期50MW風電場項目，項目業主為汝城瑞廣半云仙風電有限公司，資金已落實。其中汝城半云仙二期50MW風電場項目包含的風機安裝工程標段已得到業主認可，具備采購條件，點擊登錄查看作為采購人，現對該項目進行采購,凡具備承擔本項目的資質條件、能力和信譽且有意響應的企業法人，均可向采購人獲取汝城半云仙二期50MW風電場項目風機安裝工程采購文件參與本項目風機安裝工程采購。

2.項目概況與采購范圍

2.1 建設地點:湖南省郴州市汝城縣。

2.2 工程概況及標段概況

工程概況：本工程為汝城半云仙二期風電場項目，本項目終期裝機容量為100MW，一期已安裝容量50MW。本期規劃建設50MW風電(7臺6.25MW和2臺5.0MW超出功率部分限發)。一期工程已建設一座升壓站，已建設1臺容量為100MVA的主變壓器，考慮了二期工程接入容量,預留有二期工程接入所需設備安裝位置。本期在升壓站內擴建1段母線，將本期風電以2回35kV集電線路接入本期新建的35kV母線上，再經升壓變升壓至110kV，通過已建成的1回110kV線路π接至外沙-楊梅山110kV線路(π接點新建開關站)。

標段概況：7臺6.25MW和2臺5.0MW風電機組安裝及調試

2.3 工期要求

計劃于****開工，具體時間以甲方通知為準，工期必須滿足采購人控制進度計劃要求。項目竣工****。合同工期總日歷天數87天。

2.4 質量要求

工程質量符合的標準和要求：遵照現有國家及有關部門頒發標準、規范執行；且本工程質量必須達到合格標準。

1、工程建設確保機組達標投產，主要技術經濟指標達到設計值；

2、工程項目的質量達到現行的國家標準和規程、規范要求；

3、不發生質量事故，保護裝置投入率100%，自動裝置投入率100%，監測儀表投入率100%；單臺機組可利用率90%以上,風電場機組平均可利用率95%以上，功率曲線與標準功率曲線比值95%以上；機組振動、噪聲符合GB/T19960.2-2005(風力發電機組)要求；機組試運的質量檢驗整體優良率＞95%；

4、風機安裝應符合設計要求和相關規范標準；電氣系統的安裝應規范，電氣設備的調試應符合要求。

5、風機的控制系統應安裝正確，調試合格。控制系統應能夠準確地監測和控制風機的運行狀態，確保風機安全、穩定運行，且符合線路接入并網相關要求。

2.5 采購范圍

(1)發電機組、葉片和輪轂、塔筒塔架、塔架內電氣柜、廠供電線、電纜、光纜、塔筒外爬梯、塔筒外散熱器及設備照明、視頻監控系統等附屬設備(整機)的安裝、調試、試運行及風電機組安裝手冊中標明的其他工作內容。設備安裝完成后，需經發包人、監理和風機廠家組織驗收，對驗收中發現的問題應及時消缺，消缺后方可移交調試單位；

(2)配合風機廠家進行風機機組的調試及試運行驗收等(配合廠家調試的發電機及配合用工由承包人負責)；

(3)工程竣工資料編制、整理及移交，配合工程竣工交接驗收；

(4)工程為山地風場，風機平臺面積約2223.19平方米，本次吊裝采用單葉片吊裝方案，主吊及輔助吊車均需滿足設備參數重量及工況要求；

(5)根據項目現場實際情況，必要時承包人必須滿足發包人進度計劃要求組織第二臺主吊及作業人員進場施工；

(6)承包人負責所有設備材料的堆場和看護保管、堆場的防護欄桿、警示標志等安全防護設施等；

(7)本項目機艙采用分體式運輸(由大件運輸單位負責)，現場機艙組裝由承包人負責。還應包括但不限于以下內容：

(a)本工程施工范圍內施工所需人工、機械、輔材、機械燃油、吊縣、材料、安裝工縣等輔助工縣、承包人范圍內所有稅費、各項保險全部由承包人承擔，承包人勞務人員伙食、住房及上下班交通車輛全部由承包人自行解決，并符合"安全、健康、環保"的要求。施工電源、施工水源、現場通信及網絡承包人自行準備；

(b)負責完成合同范圍內所有甲供設備、材料的接貨、卸貨、搬運、倒運、開箱驗收、檢驗、保管、保養、發放及包裝物回收保管等工作(包含但不限于設備支架裝車等)。塔筒、葉片、機艙運達到機位點或臨時堆放點，以及臨時堆放點至機位點的轉運運輸工作由大件運輸單位負責。

(c)本工程的設備、備品備件及專用工器具由承包人保管，若由于承包人的原因引起的損壞或丟失則由其負責賠償，竣工后專業工器具移交發包人單位，并附工具清單；

(d)施工現場的安全保衛及其他設備等(包含堆場的防護圍欄、警示標志等安全防護措施)、施工期間的保管及完工后至移交前成品的保護工作等，發生的費用應含在報價中，不另行計算，如現場發生材料、設備丟失造成損失由承包人自行承擔；

(e)施工安全措施費和在城區、村莊、道路及其他有車輛通行、人、畜生活的區域施工，為滿足安全、文明施工要求和市****

(f)施工機具拆裝費，在現場配合設備廠家發生的費用；

(g)施工技術措施和施工組織措施費用；

(h)工程資料:發包人負責統一各項管理目標，組織圖紙會審。承包人負責編制工程測量定位、技術交底、圖紙會審、施工組織設計、專項施工方案、施工計劃等安裝所需所有資料(含竣工驗收資料)的整理，并積極配合發包人完成向業主的資料移交工作。承包人承諾:保證按合同規定進行工程施工并履行其他合同義務。未經發包人書面確認的分包行為而產生的侵權、違約和工程結算糾紛等事宜，由承包人自行通過和解、調解、訴訟或仲裁方式解決；

(i)高強螺栓檢測費包含在全費用綜合單價內；

(j)發包人提供項目發電機組技術參數僅供參考(詳見附件二《發電機組技術參數表》)，具體參數以實際到貨為準，承包人不因此改變合同綜合單價；

(k)吊裝完成后，電裝必須在3日內完工，否則發包人有權安排其他人員進場施工，并按相應費用的1.5倍在承包人工程款中扣除。風機設備試運行前的消缺整改需在收到整改單后3日內完成；

(l)發包人組織風機吊裝施工方案等危大工程專家論證，相關費用均包含于響應人報價中，由響應人綜合考慮并承擔。

注:工程的分界點:

本標段與集電線路工程標段工作分界點在風機塔筒內電氣柜，塔筒內電纜、光纜安裝由本標段負責，電氣柜外至箱變電纜、光纜安裝（含光纜熔纖連接）由集電線路工程標段負責。

3.響應人資格要求

3.1企業要求

3.1.1企業資質要求：響應人必須具有中華人民共和國獨立法人資格、增值稅一般納稅人資格，并具有特種工程專業承包資質（特殊設備的起重吊裝）。

3.1.2企業資產（財務要求）：提供近三年財務報表等。

3.1.3 企業主要人員要求：

1)項目經理：具有相應專業一級及以上建造師職業資格證書；

2)技術負責人：具有相應專業中級及以上職稱；

3)安全負責人：具有安全生產考核C證。

3.1.4 企業工程業績要求：提供近三年類似工程的合同、完工證明文件等。

3.1.5 企業資信要求：

（1）具有良好的銀行資信和商業信譽,沒有處于被責令停業，財產被接管、凍結及破產狀態；

（2）響應人在近3年無違法、違紀事件、無質量和安全生產責任事故等發生；

（3）串標或其他違法行為廢標的不允許再次參與響應；

（4）不被最高人民法院在“信用中國”網站（www.cerditchina,gov.cn）或各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人名單；財務賬戶以及主要資產未被凍結、未被查封的(查詢網址：http:****/)；

（5）未被法院列為被執行人（查詢網址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已經履行完畢相應生效判決確定的義務的；（被法院列為被執行人（查詢網址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），采購人認為可能影響本采購項目執行且不能提供已經履行完畢相應生效判決確定的義務的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采購不接受聯合體響應。

4.采購文件的獲取

4.1凡滿足本公告規定的響應人資格要求并有意參加響應者，請于2026年 4 月17 日17 時00分前（北京時間) 通過“ 中國電建采購采購數智化平臺 ”（https:****）獲取采購文件。響應人可在登錄系統后，點擊左側“CA 辦理”菜單，掃碼下載“中招互聯”在線辦理移動證書。

（1）已注冊的供應商：明確響應標段，下載采購文件；

（2）未注冊的供應商：登錄“中國電建陽光采購網”（https:****）右側快捷入口-切換“新版登錄”-“供應商登錄”進行響應人注冊，完成注冊后，明確響應標段，下載采購文件；

（3）登錄中國電建陽光采購網首頁-服務中心，可下載《中國電建采購采購數智化平臺操作手冊_供應商管理手冊（供應商端）》、《中國電建采購采購數智化平臺操作手冊_供應商響應操作手冊》。

4.2 本次采購不提供紙質版采購文件，本次采購項目不收取標書費。

5.響應文件的遞交

5.1響應文件遞交的截止時間(響應截止時間，下同)為2026年 4 月 20 日 10 時 30 分，響應人應在截止時間前通過中國電建采購采購數智化平臺遞交電子響應文件。

響應工具下載：中國電建陽光采購網（https:****）門戶服務-下載中心-中國電建采購采購平臺響應管家。

6.開標時間、地點、方式